Poststraße in Aue-Bad Schlema, OT Aue | Straßenbauarbeiten mit Erneuerung Straßenbeleuchtung, Erneuerung Mittelspannungskabel & Trinkwasserleitung | Gemeinschaftsmaßnahme Stadt – ZWW – SWA GmbH

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Bereich/Abteilung: Stadtverwaltung / Bauamt; Straße, Hausnummer: Goethestraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag; 45233140-2 Straßenarbeiten ; 45233290-8 Installation von Straßenschildern; 45232200-4 Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen; 45231300-8 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen; 45231400-9 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Straße, Hausnummer: Poststraße 4/Einmündung B101 bis Poststraße 1; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: • Los 0: Allgemeine Bauleistungen, Baustelleneinrichtung
- 1,00 psch Baustelleneinrichtung
- Verkehrssicherung/Umleitungsbeschilderung
• Los 1: Erneuerung Mittelspannungskabel
- 70,00 m Kabelgraben
• Los 2: Erneuerung Trinkwasserleitung
- 70 m TW-Versorgungsleitung PE-HD-Druckrohr d 180*16,4 mm liefern und verlegen
- 5,00 St TW-Hausanschlussleitungen PE-Xa-Rohr d 40*3,7 mm liefern und verlegen
• Los 3: Straßenbau und Straßenbeleuchtung
- 1.600,00 m² Asphaltdeckschicht
- 120,00 t Binderschicht 7 cm
- 240,00 t Binderschicht 8 cm
- 645,00 m² Halbstarre Deckschicht
- 250,00 m² Naturpflaster aufnehmen, wieder versetzen

Die hier zu vergebenden Leistungen werden im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mehrerer Auftraggeber durchgeführt:
(1) Die Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema (Stadt), Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema beauftragt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung die in der Leistungsbeschreibung unter LV-Teil Los 3 – Straßenbau/Straßenbeleuchtung bezeichneten Leistungen vollumfänglich.
(2) Der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg beauftragt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
die in der Leistungsbeschreibung unter LV-Teil Los 2 – Erneuerung Trinkwasserleitung (Trinkwasserleitungsbau) bezeichneten Leistungen vollumfänglich.
(3) Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema GmbH (SWA) Mühlstraße 4, 08280 Aue-Bad Schlema beauftragt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung die in der Leistungsbeschreibung unter LV-Teil Los 1 – Erneuerung Mittelspannungskabel bezeichneten Leistungen vollumfänglich.
(4) Stadt, ZWW und SWA beauftragen anteilig die in beigefügter Leistungsbeschreibung unter LV-Teil Los 0 – Allgemeine Bauleistungen und Baustelleneinrichtung bezeichneten Leistungen im Verhältnis der vorstehend unter (1) bis (3) bezeichneten Leistungen.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 23.06.2025, Ende: 26.09.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. .
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162872/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.05.2025, 12:00 Uhr; Bindefrist: 13.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 06.05.2025, 13:30 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Aue- Bad Schlema (Rathaus Aue), Goethestr. 5, 08280 Aue-Bad Schlema, Zimmer 210; Personen, die anwesend sein dürfen: Ein bieteröffentlicher Öffnungstermin findet nicht statt (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 1 VOB/A und § 14a Absatz 1 Satz 1 VOB/A), da zum Öffnungstermin ausschließlich elektronische Angebote zugelassen sind (vgl. Buchst. c dieser Auftragsbekanntmachung).
t) Sicherheiten: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v.H. der Brutto-Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), sofern die Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Für eine etwaige Bauleistungsversicherung wird vorbehalten, vom Auftragnehmer einen anteiligen Prämienbetrag von 0,4 v.H. der Brutto- Abrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschließlich etwaiger Nachträge zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der Vergütung einzubehalten.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Die wesentlichen Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den einschlägigen Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B, Ausgabe 2016 (VOB/B) in der derzeit geltenden, im Bundesanzeiger bekanntgemachten (BAnz AT 19.01.2016 B3 und BAnz AT 01.04.2016 B1) Fassung als Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, insbesondere aus § 16 VOB/B.
Die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird vorliegend auf 60 Tage verlängert.
Ferner hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten Zahlungsplan, in dem Fälligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung zusammengestellt werden, zu erstellen und mit dem Baufristenplan zu übergeben (vgl. Formblatt 214A – Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Aue-Bad Schlema, Ziffer 10.2.12).
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: I) Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste einer zugelassenen Präqualifikationsstelle (Präqualifikationsverzeichnis), ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

II) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das vollständig ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ (Formblatt 124A) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Auf gesondertes Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ und dem Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Formblatt 216A) aufgeführten, nachfolgend benannten Erklärungen/Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen: (1) 3 Referenznachweise über die Ausführung vergleichbarer Leistungen welche im derzeit laufenden Kalenderjahr oder in den letzten 5 Kalenderjahren (bezogen auf den Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung und den Zeitpunkt der Vorlage beim Auftraggeber) abnahmereif fertiggestellt wurden. Die Referenznachweise müssen mindestens die nach Formblatt 124A geforderten Angaben enthalten: (1.1) Ansprechpartner (Name, Anschrift, Kontaktdaten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse); (1.2) (nur bei Hochbaumaßnahmen): Art der ausgeführten Leistung (Einzel-/Komplettleistung); (1.3) Auftragssumme; (1.4) Ausführungszeitraum; (1.5) stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges bzw. (nur bei Komplettleistungen): Kurzbeschreibung der Baumaßnahme; (1.6) Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer bzw. (nur bei Komplettleistungen): Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; (1.7) Art der Baumaßnahme (bei Hochbaumaßnahmen: Neubau, Umbau, Denkmal; bei Straßen- /Brückenbaumaßnahmen: Neubau, Aus-und Umbau, Erhaltung); (1.8) (nur bei Bauleistungen des Straßen-/Brückenbaus): Kategorie der Baumaßnahme (Straßenbau, Konstruktiver Ingenieurbau, Sonstiges); (1.9) Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGEPartner, Nachunternehmer); (1.10) Bestätigung des Auftraggebers (Referenzgebers) über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung)
Die Referenznachweise sind unter Nutzung des Formblatts 3103 HVA B-StB (Bauleistungen des Straßen- und Brückenbaus) zu erbringen.;
(2) Übersicht über die Anzahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal (unter Nutzung des Formblatts 127A); (3) Gewerbeanmeldung; (4) Handelsregisterauszug (soweit eine Verpflichtung zur Eintragung in das Handelsregister besteht); (5) Eintragung in die Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer; (6) rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplans vorliegt); (7) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit eine Beitragspflicht besteht); (8) Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt); (9) Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG; (10) Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 124A (Eigenerklärung zur Eignung) und das Formblatt 127A (Übersicht Arbeitskräfte) werden den Vergabeunterlagen beigefügt und können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/3162872
Der Vordruck der Referenzbescheinigung (gemäß Formblatt 3103 HVA BStB) wird den Vergabeunterlagen beigefügt und kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/ 3162872

III) Präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter haben folgende/n Einzelnachweis/e mit ihrem Angebot vorzulegen:
(1) Nachweis der Eignung und Qualifikation des/der für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen zu benennenden Verantwortlichen (gültige Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer Seminarveranstaltung gemäß dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99))
Mit Vorlage des Nachweises ist (sind) zugleich die/der Verantwortliche(n) für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen im Sinne von Nummer 4.2 Absatz 8 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 1997 (ZTV-SA 97) zu benennen.
(2) Nachweis über die Erfüllung der vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. herausgegebenen DVGW-Regelwerkes GW 301 (01/2021) für die Beurteilungsgruppen GW 301 W3; Werkstoff Polyethylen (pe) (Kopie oder Original);
Das Arbeitsblatt GW 301 2021-01 (Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen - Anforderungen und Prüfungen) kann kostenpflichtig als digitales Dokument (im PDF-Format) oder als gedruckte Ausgabe bezogen werden über den
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH · Josef-Wirmer-Straße 3 · 53123 Bonn · Telefon +49 228 9191-40 · Telefax: +49 228 9191-499 · E-Mail: info@wvgw.de
oder über den Internetvertrieb des Verlags unter: https://shop.wvgw.de/
mit der Stichwort-Suche (im Feld „Suchbegriff eingeben…“): „GW 301 Arbeitsblatt 01/2021“
bzw. unter dem Direktlink (pdf-Dokument): https://shop.wvgw.de/GW-301-Arbeitsblatt-01-2021-PDF-Datei/510746
bzw. unter dem Direktlink (gedruckte Ausgabe): https://shop.wvgw.de/GW-301-Arbeitsblatt-01-2021/310746

IV) Zum Nachweis der Erfüllung folgender Ausführungsbedingungen legen präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter mit Ihrem Angebot folgende Unterlagen vor:
frei bleibend

V) Beim Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Nachweis deren Eignung und der Erfüllung von Ausführungsbedingungen zu führen. Die Mittel der Nachweisführung für Nachunternehmen entsprechen denen für Unternehmen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen ; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE